Procesando. Por favor aguarde...

    Universidad Nacional de Entre Ríos      
Portal de Compras Públicas
Licitación Pública LPU 2/2020

CONVOCATORIA

REESTRUCTURACIÓN Y CONTRATACIÓN DE ENLACES PARA LA RED DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD DE ENTRE RIOS (RUNER
Oficina contratación central
EXP:577/2020
05/11/2020
Sin Modalidad
De etapa única nacional
27/11/2020 10:00

 

Descarga de documentación
Pliego de base y condiciones particulares
REESTRUCTURACIÓN Y CONTRATACIÓN DE ENLACES PARA LA RED DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD DE ENTRE RIOS (RUNER

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Eva Peron 24 (3260), CONCEPCION DEL URUGUAY, Entre Ríos
Eva Peron 24 (3260), CONCEPCION DEL URUGUAY, Entre Ríos
descargar de compras.uner.edu.ar
consultar en compras.uner.edu.ar
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Eva Peron 24 - de (8 a 10 hs) (3260), CONCEPCION DEL URUGUAY, Entre Ríos
Eva Peron 24 (3260), CONCEPCION DEL URUGUAY, Entre Ríos
05/11/2020
03/12/2020
27/11/2020
11:00
10:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Interconexión de dependencias de Paraná y Oro Verde, según la cantidad, y características indicadas en el pliego de especificaciones técnicas.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado (24,00)
Lugar de entrega: Eva Peron Nº24 (3260) CONCEPCION DEL URUGUAY
NO SI 24,00 MES INFORMATICA CONEXION RED DIGITAL (3.4.9.02827) Servicio
2 Interconexión interurbana FING – RECT según la cantidad, y características indicadas en el pliego de especificaciones técnicas.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado (24,00)
Lugar de entrega: Eva Peron Nº24 (3260) CONCEPCION DEL URUGUAY
NO SI 24,00 MES INFORMATICA CONEXION RED DIGITAL (3.4.9.02827) Servicio
3 Interconexión interurbana FCAL – RECT. según la cantidad, y características indicadas en el pliego de especificaciones técnicas.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado (24,00)
Lugar de entrega: Eva Peron Nº24 (3260) CONCEPCION DEL URUGUAY
NO SI 24,00 MES INFORMATICA CONEXION RED DIGITAL (3.4.9.02827) Servicio
4 Interconexión interurbana FBRO – RECT según la cantidad, y características indicadas en el pliego de especificaciones técnicas.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado (24,00)
Lugar de entrega: Eva Peron Nº24 (3260) CONCEPCION DEL URUGUAY
NO SI 24,00 MES INFORMATICA CONEXION RED DIGITAL (3.4.9.02827) Servicio
5 Interconexión interurbana KINE – RECT según la cantidad, y características indicadas en el pliego de especificaciones técnicas.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado (24,00)
Lugar de entrega: Eva Peron Nº24 (3260) CONCEPCION DEL URUGUAY
NO SI 24,00 MES INFORMATICA CONEXION RED DIGITAL (3.4.9.02827) Servicio
6 Acceso a Internet simétrico en RECT. según la cantidad, y características indicadas en el pliego de especificaciones técnicas.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado (24,00)
Lugar de entrega: Eva Peron Nº24 (3260) CONCEPCION DEL URUGUAY
NO SI 24,00 MES INFORMATICA SERVICIO DE INTERNET (3.1.4.02210) Servicio
7 Acceso a Internet simétrico en FING según la cantidad, y características indicadas en el pliego de especificaciones técnicas.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado (24,00)
Lugar de entrega: Eva Peron Nº24 (3260) CONCEPCION DEL URUGUAY
NO SI 24,00 MES INFORMATICA SERVICIO DE INTERNET (3.1.4.02210) Servicio
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 Otro Normativa aplicable

Normativa aplicable:
La presente Contratación se regirá por las disposiciones contenidas en el presente pliego particular, el Pliego de Condiciones Generales (Disp ONC 63/16 modificada por Anexo 3 de Ordenanza Nº445) y  el Reglamento de compras y contrataciones (Dto 1030/2016 modificado por Anexo 1 de Ordenanza 445). Asi tambien por  el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Delegado N° 1.023/2001.

 

Links de consulta:

 

Dto 1023/2001 Link:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68396/texact.htm

 

Dto 1030/2016

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265506/texact.htm

 

Pliego de Bases y condiciones Generales (Disp ONC 63/16)

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265968/texact.htm

 

Ordenanza Nº445 Link:

digesto/documento.frame.php?cod=57076

 

ANEXO 1 : Modificaciones al Reglamento de Compras y Contrataciones

http://digesto/documento.frame.php?cod=57075

 

ANEXO 3:  Modificaciones Pliego General de Condiciones

http://digesto/documento.frame.php?cod=57079

 

 

 

 

 

2 Requisitos de las Ofertas OFERTAS

OFERTAS: Las ofertas se presentarán en SOBRE CERRADO  en la direccion EVA PERON N° 24 DE LA CIUDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY ENTRE RIOS CP 3260, en original y copia precisándose en dicho sobre el lugar, día y hora de la apertura y los datos del expediente y de la contratación que correspondan.

Las ofertas podran presentarse en la direccion arriba indicada, en dias habiles en el horario de 8 a 10 horas hasta el dia 27 de noviembre del corriente. Se aclara que debido a los protocolos de ingreso de la documentacion la apertura de ofertas se realizara el dia 03/12/2020 a las 11 hs.

Las propuestas deberán estar firmadas por el titular o su representante legal.
Deberán ser redactadas en idioma nacional.
Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.


La propuesta deberá contener la siguiente documentación e informacion:

1) La oferta económica consignando precios unitarios y totales de acuerdo a lo indicado en el pliego tecnico y los articulos pertinentes del presente pliego.
2) Razón social.
3) Domicilio legal y real.
4) Nota constituyendo dirección de correo electrónico válida para notificaciones pertinentes, según el régimen de notificaciones electrónicas establecido en la Ordenanza Nº 444 , que podrá ser consultada en la página  “digesto.uner.edu.ar”
5) Constancia de inscripción emitida por AFIP.
6) Condición frente al impuesto sobre los Ingresos Brutos, presentando constancia. En caso de ser exento adjuntar dicha constancia. En caso de estar inscripto en convenio multilateral adjuntar el formulario Nº "05", último presentado o el que lo reemplace en el futuro.
7) Constancia bancaria de tipo y número de cuenta bancaria, clave bancaria uniforme (CBU) a nombre del oferente con indicación de la razón social del banco emisor, Nº de sucursal y CUIT

8) Documentacion que respalde los antecedentes que se solicitan en el Articulo 17 del presente pliego : "El oferente deberá poseer experiencia comprobable en provisión de los servicios requeridos, por ello la Universidad requiere antecedentes de proyectos de similar o mayor envergadura que el aquí enunciado."

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR

Al momento de realizar la oferta los interesados deberán suministrar la información que se detalla a continuación:

1) Personas humanas:
I) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil y número de documento de identidad.
II) Fotocopia del documento nacional de identidad certificado por autoridad competente.
III) Número de teléfono y/o fax.
IV) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

2) Personas jurídicas:
I) Razón social y domicilio real.
II) Número de teléfono y/o fax.
III) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años, en caso que así se indique en el pliego de bases y condiciones particulares.
IV) Lugar, fecha, objeto y duración del contrato social con copia certificada por autoridad competente del mismo y datos de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.
V) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración, con copia certificada por autoridad competente del instrumento de designación.
VI) Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización, con copia certificada por autoridad competente del instrumento que lo indique.
VII) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

4) Cooperativas, Mutuales y otros:
I) Denominación y domicilio real.
II) Número de teléfono y/o fax.
III) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años, en caso que así se indique en el pliego de bases y condiciones particulares.
IV) Nómina de los actuales integrantes.
V) Lugar, fecha, objeto y duración del instrumento constitutivo y datos de inscripción, con copia certificada por autoridad competente del instrumento respectivo.
VI) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración, de corresponder, con copia certificada por autoridad competente del instrumento de designación.
VII) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

3) Organismos públicos:
Cuando el proveedor sea una jurisdicción o entidad del Estado Nacional o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires deberá proporcionar la siguiente información:
I) Denominación.
II) Nómina de los actuales funcionarios con competencia para obligar al organismo público oferente, con
copia certificada por autoridad competente del instrumento de designación.
III) Rubro en el que haya efectuado provisiones o prestado servicios.


 

3 Forma de pago FORMA Y PLAZO DE PAGO:

FORMA Y PLAZO DE PAGO: El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria y excepcionalmente mediante cheque de plaza, librado “NO A LA ORDEN y CRUZADO”, dentro de los 7 (siete) días hábiles posteriores a la recepción definitiva de los bienes o servicios adjudicados. En ningún caso se efectuará pago anticipado. La Universidad es agente de retención de impuestos provinciales y nacionales.
La facturación deberá ser adjuntada en el envío de la mercadería o enviada por correo electrónico a la casilla de correo electrónico de la Unidad Operativa de Compras de la Unidad Académica que tramite la Licitación

CUIT UNER : 30-56225215-7 IVA EXENTO

4 Plazo de entrega FORMA Y PLAZO DE ENTREGA

FORMA Y PLAZO DE ENTREGA:Los bienes o servicios serán provistos por el oferente en el lugar indicado, en el pliego de especificaciones tecnicas, posterior a la recepción de la Orden de Provisión. Los trabajos y servicios deberan ejecutarse o prestarse, en el plazo esptipulado en la oferta y aceptado por la Universidad. Los gastos de traslado, descarga, entrega e instalación, de los bienes, serán por cuenta del adjudicatario.

5 Garantía de oferta GARANTÍA DE OFERTA:

GARANTÍA DE OFERTA: De acuerdo a lo establecido en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, y la Ordenanza Nº 445  la garantía debe ser el 5% del monto presupuestado.
• Si el monto de la oferta no supera el $1.600.000,00 (PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL CON 00/100) no es obligatoria su presentación.
• En el caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará sobre el mayor valor presupuestado.
• La garantía deberá constituirse según se establece en el artículo  “Formas de Garantía”  del presente pliego.
 

6 Garantía de adjudicación GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN

GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: De acuerdo a lo establecido en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, y , la Ordenanza  Nº 445 (la garantía debe ser del 10% del monto adjudicado).
• Si el monto de la Orden de compra  no supera  $1.600.000,00 (PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL CON 00/100) no es obligatoria su presentación.
• La garantía deberá constituirse según se establece en el artículo “Formas de Garantía”  del presente pliego.
 

7 Formas de Garantias FORMAS DE GARANTÍAS

FORMAS DE GARANTÍAS: Las garantías a que se refiere el artículo anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la entidad contratante, o giro postal
o bancario.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la entidad contratante. La entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
 

8 Otro PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: La oferta se mantendrá por 60 (sesenta) días corridos.

9 Otro Evaluación de Ofertas

Evaluación de Ofertas: luego de analizadas las ofertas y las situaciones de los oferentes se determinaran las ofertas admitidas y no admitidas. De las admitidas se establecerá un orden de merito considerando lo indicado en el pliego tecnico.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su notificación, previa integración de la garantía de impugnación. TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

10 Notificaciones NOTIFICACIONES:

NOTIFICACIONES: La notificación del Dictamen de Evaluación, Adjudicación y Orden de Compra se realizará según el régimen de notificaciones electrónicas establecido en la Ordenanza Nº 444 de la Universidad.

11 Otro GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

GARANTIA DE IMPUGNACIÓN.

En caso de que un oferente realice una impugnacion, la misma debera estar acompañada obligatoriamente, por la garantia de impugnacion

La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.
Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.
Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.
Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

 

12 Otro ORIGEN DE LOS BIENES

ORIGEN DE LOS BIENES: El oferente deberá indicar el país de origen de los bienes cotizados.

13 Otro TIPO DE BIENES

TIPO DE BIENES: Los bienes cotizados deben ser nuevos

14 Otro DISPOSICIONES GENERALES


DISPOSICIONES GENERALES: Esta Universidad aplica lo dispuesto en el Decreto 312/2010 "Sistema de protección integral de los discapacitados", y lo dispuesto en la ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".
 

15 Otro Control por parte del Licitante - Inhabilidad para contratar

Control por parte del Licitante - Inhabilidad para contratar
Los oferentes que cuenten con alguna sanción en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 26940, estará inhabilitado para contratar con el Estado Nacional.
Por otro lado; aquel oferente que tenga algún incumplimiento tributario y/o previsional quedará inhabilitado para contratar de acuerdo a los dispuesto en el inciso f) del Articulo Nº28 del 1023/2001.Esta situación se consultara en AFIP, de acuerdo al procedimiento previsto en al Resolución General de AFIP 4164/2017.
Para consultar el detalle de las deudas líquidas y exigibles y la falta de presentación de declaraciones juradas, el contribuyente deberá ingresar al Sistema Cuentas Tributarias y seleccionar en el menú la opción “Detalle de Deuda Consolidada” y, dentro de esta opción, el trámite “Consulta de deuda proveedores del estado”
Así también están inhabilitados para contratar los que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por el Dto delegado 1023/2001 y su reglamentación (Ordenanza Nº 445)
 

16 Otro CONTROVERSIA

CONTROVERSIA: En caso de controversia es competente la justicia Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

17 Otro Antecedentes de los oferentes

El oferente deberá poseer experiencia comprobable en provisión de los servicios requeridos, por ello la Universidad requiere antecedentes de proyectos de similar o mayor envergadura que el aquí enunciado. Se tendrán en cuenta la experiencia y las dimensiones de los proyectos presentados como antecedentes, y serán considerados sólo aquellos proyectos que se hallen terminados y entregados. A su vez, en este caso, deberán proporcionarse datos suficientes para comunicarse con los responsables de tales proyectos, a los efectos de comprobar su veracidad, calidad y otras cuestiones que la Universidad considere pertinentes.

18 Otro Moneda de cotización.

Todas las ofertas (incluyendo las alternativas) especificarán el precio cierto, de la instalación (cuando así corresponda) y del abono mensual, discriminados en pesos moneda nacional ($), moneda que también será empleada para el pago. No se admitirá ninguna oferta en una moneda diferente

19 Otro Propuestas básicas y alternativas.

El oferente podrá cotizar uno, algunos o todos los renglones.

Además de lo anterior, por cada renglón que se efectúa una oferta, el oferente deberá presentar cotización por cada una de las opciones requeridas para ese renglón. En caso que el oferente necesite corroborar emplazamientos físicos a través de una visita de obra, deberá solicitar y coordinar con personal técnico de la Universidad.

A su vez, aquel oferente que cotice por más de un renglón, luego de haber cotizado individualmente los mismos, tiene la posibilidad de efectuar una o más ofertas alternativas con precios diferenciales que contengan descuentos por la adjudicación de diferentes grupos de renglones. Por otra parte, también podrán presentar ofertas alternativas con anchos de banda mayores a los solicitados. También se valorará en la evaluación de las ofertas aquellas que presenten alternativas cuyo calculo de consumo se base en el 95 percentil.

Dichas ofertas alternativas que podrían contar con grupos y precios con descuentos y/o mayores anchos de banda serán tenidas en cuenta a los efectos de la comparación de las ofertas.

 

20 Otro Visita al lugar de Instalación.

A los fines de la exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y sus costos, cada Oferente podrá realizar una visita a todos los lugares de emplazamiento de los trabajos donde efectúe una oferta. El Organismo Licitante facilitará todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los Oferentes, de modo tal que el Adjudicatario no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuarán las correspondientes instalaciones. Las visitas deberán ser coordinadas con el personal técnico de la Universidad en forma telefónica.

El Organismo Licitante autorizará la entrada del Oferente y cualquiera de sus empleados o agentes a los emplazamientos requeridos para tal inspección, bajo la condición expresa de que el Oferente y su personal o agentes liberen y eximan al Organismo Licitante y sus funcionarios y agentes, de cualquier daño, fatal o no, que pudiera producirse como consecuencia de la visita.

El Oferente se hará cargo de todo costo necesario para la realización de las mencionadas visitas a los lugares de instalación.

 

21 Otro Adjudicacion

    Derechos del Organismo Licitante de aceptar cualquier oferta y de rechazar cualquiera (todas las) ofertas.
El Organismo Licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el de declarar desierto el procedimiento de contratación, rechazando todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la Adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del Oferente o los Oferentes afectados por esta decisión, y/o tenga la obligación de comunicar al Oferente u Oferentes afectados los motivos de la acción del Organismo Licitante. Este último, podrá adjudicar todos o un subconjunto de los renglones detallados en las especificaciones técnicas.

Tendrá una consideración favorable que la estructura sea propiedad del oferente, ya que ello favorece que la instalación y el mantenimiento sean más ágiles al momento de efectuar gestiones (por ejemplo de reclamos) con el adjudicatario. También se evaluarán favorablemente, entre otras cuestiones que podrían surgir:
-    los antecedentes y la experiencia en la prestación de servicios de este tipo,
-    la claridad y presentación de la oferta,
-    la tecnología y los aspectos técnicos de la oferta, y
-    los anchos de bandas ofrecidos.
-    la alternativa de facturación del consumo por el 95 percentil.

Por ello, se realizará un análisis técnico y económico de las propuestas, y se decidirá cuál es la combinación de ofertas que resulta más favorable para la red de la Universidad.

En ningún caso, ya sea por la desestimación de las ofertas, por quedar sin efecto o anularse el acto licitatorio, por no adjudicar alguno o todos los renglones o servicios solicitados, los oferentes tendrán derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.
    Consideraciones y criterios respecto a la Adjudicación.
La adjudicación se hará por renglón y/o opción/es (esto último en los casos que el renglón tenga opciones). Pudiendo adjudicarse o no, uno, algunos o todos los renglones, o más de una opción para un mismo renglón. Más allá de esto, se deja expresado que las ofertas alternativas serán tenidas en cuenta a los efectos de la comparación de las mismas y de la correspondiente Adjudicación.

 

22 Otro Plazo de la Contratacion

La Adjudicación se realizará por 24 (VEINTICUATRO) meses, con opción a prórroga por el plazo de 12 (DOCE) meses, o más, adicionales, en un todo de acuerdo con las condiciones y las especificaciones técnicas que forman parte del presente pliego.
El plazo de contratación del renglón correspondiente comenzará a computarse una vez que el servicio contratado se encuentre cien por ciento operativo con la conformidad de la Universidad.

 

23 Otro Rescision

1.- Por incumplimiento del adjudicatario.
Si durante la ejecución del Contrato se verificará alguna de las condiciones enumeradas a continuación, la Universidad podrá rescindir, unilateralmente y con justa causa, el contrato del vínculo o servicio afectado, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del Adjudicatario:
a)    2 (DOS) meses de mora en el cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma de Instalación.
b)    3 (TRES) meses consecutivos o 4 (CUATRO) no consecutivos en un lapso de 12 (DOCE) meses con Disponibilidad Real inferior a la Disponibilidad Mínima Aceptable requerida en el Renglón correspondiente.
c)    3 (TRES) meses consecutivos o 4 (CUATRO) no consecutivos en un lapso de 12 (DOCE) meses con Tiempo de Medio de Normalización del Servicio superior a las 48 (CUARENTA Y OCHO HORAS) horas.


2.- Por necesidades operativas de la universidad.
Teniendo en cuenta que durante la vigencia de la contratación la Universidad podría sumarse a planes o proyectos nacionales, regionales o provinciales de conexión de instituciones de enseñanza e investigación, o bien por necesidades operativas propias y particulares, se podrá rescindir algún servicio contratado o todos ellos, sin que ello genere derecho alguno a reclamo por parte de la Contratista, debiendo comunicar esta situación con al menos 45 (CUARENTA Y CINCO) días corridos de anticipación.
Si dicha rescisión o baja de servicios, ya sea parcial o total, tuviese efecto luego de transcurridos los primeros 6 (seis) meses de contrato, no generará costo alguno para la Universidad por indemnización, abonos mensuales futuros o conceptos e importes de índole similar.

 

24 Otro Plan de trabajo y cronograma de instalación.

El Oferente deberá presentar juntamente con su propuesta un Plan de Trabajos y Cronograma de Instalación por cada renglón. La Universidad (UNER) podrá requerir modificaciones, con posterioridad a la adjudicación.
Mas allá del Plan de Trabajos y Cronogramas presentados, el servicio y la facturación no deberán computarse antes del 15 de diciembre del 2020, teniendo en cuenta que la Universidad cuenta en la actualidad con una infraestructura funcionando, sobre la que está pagando un abono mensual, con el objetivo que no se solapen los mismos

A tal fin la UNER comunicará al Adjudicatario, conjuntamente con la Orden de Compra, la aprobación o, en su caso, las modificaciones a introducir al Plan de Trabajos y Cronograma de Instalación presentado con la oferta. En el caso de resultar necesario introducir modificaciones, el Plan de Trabajos y Cronograma de Instalación definitivo, con las modificaciones requeridas por la UNER, deberá ser entregado a la entidad licitante por el Adjudicatario, en un plazo no superior a los CINCO (5) días, contados a partir de la fecha en que se efectúo la solicitud.

El adjudicatario, a requerimiento de la UNER, presentará Informes de Avance sobre la marcha de los trabajos de instalación, a fin de coordinar las actividades. El Adjudicatario deberá designar un representante de contraparte, con autoridad para aprobar y aceptar todos los requerimientos y ser la persona de contacto principal.

 

25 Otro Desarrollo de Tareas.

    Plazo de Ejecución de las Instalaciones.
Todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento al objeto del presente pliego deberán ajustarse al Plan de Trabajos y Cronograma de Instalación de tareas presentado por el Oferente y aprobado por la UNER.  Dicho plazo comenzará a partir del envío de la Orden de Compra por parte de la Universidad.
Además:
a)    Se tomarán todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario del personal de la casa, durante la ejecución de las tareas.
b)    Cuando las obras a realizar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios al efecto estarán a cargo de la Contratista y se considerarán comprendidos sin excepción en su propuesta.
c)    Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas del arte a fin de igualar tonalidades.
d)    La contratista queda obligada diariamente a retirar los residuos producidos por la obra y a dejar limpios los sitios de trabajo.
e)    Todos los trabajos serán coordinados con los responsables de las áreas en que se realizarán las tareas, a través de la oficina correspondiente, a efectos de no entorpecer la normal operatividad del organismo.

 

26 Otro Mudanza del lugar de prestación de un determinado servicio.

La Universidad, por razones operativas podrá reafectar un vínculo en un nuevo emplazamiento (mudanza) o suspender por tiempo determinado el servicio sin pago del abono mensual del vínculo y por un período no superior a los 3 (TRES) meses, luego del cual se deberá reiniciar el pago o solicitar la baja del mismo.

En el caso de la mudanza del lugar de prestación de un determinado servicio, el abono mensual y las condiciones del mismo no deberán modificarse luego de producida la misma. De ser estrictamente necesario, sí podría acordarse entre la Universidad y el proveedor nuevos costos de instalación.

 

27 Otro Confidencialidad de la Información.

Será confidencial toda la información originada en la Universidad y que el adjudicatario necesite utilizar para brindar el servicio contratado.
Los oferentes y los adjudicatarios serán directamente responsables por los actos de infidencia que sus empleados y/o los de los terceros por ellos contratados pudieran cometer durante el proceso de la ejecución de los trabajos y hasta 5 (CINCO) años posteriores a la finalización de los mismos.
Resulta confidencial asimismo la totalidad de la información a la que tenga acceso el oferente o adjudicatario, producto de visitar, presentarse, cotizar, desempeñarse y/o tener acceso a la Universidad o los nodos participantes de la red motivados por este proyecto.

 

 

28 Otro Declaración de responsabilidad del proveedor

El proveedor tomará todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento de las actividades normales de la Universidad dentro del plazo de ejecución de los trabajos. Los trabajos serán coordinados con los responsables locales de las áreas donde se realizarán las tareas, a fin de no entorpecer la normal operatividad de las mismas, debiendo ajustarse de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
El proveedor será el único responsable por los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de las obras civiles, instalación, implementación, prueba y puesta en servicio de lo aquí solicitado. Se deberán tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a la propiedad.
El proveedor deberá reparar por su cuenta y cargo todas las roturas que se originen a causa de las tareas de instalación, con materiales iguales en tipo, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona afectada.
El personal afectado a la realización de los trabajos deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que regulan la actividad. Asimismo el proveedor deberá contar con los seguros correspondientes y las certificaciones pertinentes al cumplimiento de las disposiciones laborales en vigencia con relación al personal afectado a la realización de los trabajos.
Ambas partes pactan y dejan expresa constancia que, en ningún supuesto y por ningún concepto, la Universidad será responsable por los daños y perjuicios o cualquier otra acción que pudiera derivarse del presente y/o de su ejecución. Por ello, el proveedor libera expresamente a la Universidad de toda responsabilidad u obligación de cualquier tipo que pudiese intentarse con motivo de lo aquí pactado, salvo -única y exclusivamente- la eventual acción de aquél ante incumplimientos fehacientemente comprobados por parte de esta última. Todo ello sin perjuicio de las acciones, derechos y / o repeticiones que -en su caso- pudieren corresponder a la Universidad.
Asimismo las personas que el proveedor emplee y/o contrate como consecuencia del presente, cualquiera sea la función o tarea que desempeñen, serán empleados y/o contratados autónomos del mismo, siendo el proveedor el único obligado a cumplimentar con las normativas laborales y/o previsionales y/o civiles pertinentes, como así también el único responsable frente a los reclamos originados en dichas relaciones.
La Universidad en ningún supuesto será responsable por los daños y perjuicios que pudieran producirse al proveedor, sus empleados y/o terceros, originados por o como derivación del presente.
El proveedor reconocerá que la totalidad de las circunstancias eximentes, limitantes y liberatorias de responsabilidad consagradas en favor de la Universidad -y antes enunciadas- son de carácter enunciativo y no taxativo, quedando esta última totalmente exenta y liberada de las acciones de toda índole que pudieran ejercer o intentar el personal empleado, contratado o subcontratado por el proveedor o terceros en general a cualquier título.
No obstante las previsiones precedentes, el proveedor asume también la obligación de comunicar o denunciar a la Universidad y/o a quien corresponda toda situación, acto u omisión que con motivo del presente pudiese generar a esta última efectos jurídicos y/o pecuniarios, en forma inmediata a su acaecimiento o conocimiento, como así también de realizar todas los actos y tramitaciones que fueran menester o se le requieran al efecto.

 

29 Otro Protocolo ingreso a edificios

Previo al ingreso a los edificios de la UNER los oferentes o sus representantes deberan cumplir con el protocolo para ingreso de edificios en la UNER segun lo establecido en la Resolucion 255/2020 publicada en el digesto de la Universidad (digesto.uner.edu.ar) .

30 Otro Apertura de Ofertas

Solo se permitira el ingreso de una persona por oferente para presenciar el acto de apertura de ofertas, quien debera cumplir con el protocolo para ingreso de edificios en la UNER segun lo establecido en la Resolucion 255/2020 publicada en el digesto de la Universidad (digesto.uner.edu.ar) . Asi mismo la apertura de ofertas sera trasmitida via google meet para aquellos que no deseen asistir. (deberan solicitar el link a compras@uner.edu.ar).  En ambos casos el oferente debra firmar la el anexo "Conformidad con la metodología del Acto de Apertura de Ofertas."

 

31 Otro DATOS DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

DATOS DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

Oficina de contratación: Rectorado
Dirección Eva Peron 24
Teléfono: 03442 15507132- 421500
Dirección de correo electrónico compras@uner.edu.ar

Las consultas relativas a esta contratación deberán ser remitidas al correo electrónico a la casilla de correo electrónico de la Oficina de Contratación que tramita la Licitación
 

32 Otro DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES FINALES: En lo no previsto por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se aplicarán supletoriamente, disposiciones contenidas, en el Pliego de Condiciones Generales aprobado por  ORDENANZA  Nº 445 , el Reglamento de compras y contrataciones aprobado por la mencionada ordenanza,  y el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Delegado N° 1.023/2001

 

Oficina de contratación
Oficina contratación central
Eva Peron 24, CONCEPCION DEL URUGUAY, Entre Ríos
03442-421548 - 15507132
compras@uner.edu.ar

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria