Procesando. Por favor aguarde...

    Universidad Nacional de Entre Ríos      
Portal de Compras Públicas
Contratación Directa CDI 34/2020

CONVOCATORIA

COMPRA DE ASCENSOR ELECTROMECÁNICO AUTOPORTANTE PARA OFICINA COWORKING FACULTAD DE INGENIERÍA - SEGUNDA CONVOCATORIA
Facultad de Ingeniería
EXP:EXP_RECT-UER: 0000107/2020
19/06/2020
Sin Modalidad
Sin Clase
03/07/2020 11:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
COMPRA DE ASCENSOR ELECTROMECÁNICO AUTOPORTANTE PARA OFICINA COWORKING FACULTAD DE INGENIERÍA - SEGUNDA CONVOCATORIA

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100), ORO VERDE, Entre Ríos
Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100), ORO VERDE, Entre Ríos
Lun a Viernes de 08 a 14:30hs
Lun a Viernes de 08 a 14:30hs
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100), ORO VERDE, Entre Ríos
Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100), ORO VERDE, Entre Ríos
19/06/2020
03/07/2020
03/07/2020
11:00
11:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 ASCENSOR ELECTROMECÁNICO AUTOPORTANTE PARA OFICINA DE CO-WORKING, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXO
Especificaciones técnicas:

ASCENSOR ELECTROMECÁNICO AUTOPORTANTE PARA OFICINA DE CO-WORKING

 

 

El presente documento, tiene por objeto definir el “Suministro e Instalación de un Ascensor Electromecánico autoportante para minusválidos según requerimientos de la ley Nº 24.314” El ascensor se ubicará en el nuevo edificio de oficinas de coworking ubicado en  la Facultad de Ingeniería de la ciudad de Oro Verde Depto. Paraná, Provincia de  Entre Ríos.

Se incluyen todos los documentos legalmente exigibles (seguros, documentación, Proyecto, Estudio básico de Seguridad y Salud, tramitación, legalización, licencias Municipales de Obra y cualquier otro requisito necesario para la instalación, pruebas, puesta en servicio e inspección de las instalaciones),  así como las obras accesorias o auxiliares necesarias para su total funcionamiento, incluyendo las demoliciones previas, medios auxiliares, grúas, retirada de materiales y todo lo relacionado con las obras necesarias para la instalación y correcto funcionamiento.

También será objeto del contrato, el mantenimiento a todo riesgo durante un año  de garantía, según  condiciones contractuales.

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

 

El ascensor objeto del presente Pliego responderá a las siguientes características técnicas:

Carga útil: 250 kg 3 personas

Dimensiones del pasadizo: 1.350 x 1.450

Recorrido: 3.70m

Paradas: 2 (PB +1 piso)

Accesos: 90 grados

Control de maniobras: electrónicos

 Velocidad: 45/3 mxm

Características del motor: preferentemente trifásico 380 V. Se aceptan propuestas a 220 V.

Fuerza motriz: no menor a 3 HP   1400 RPM

Ubicación de la maquina: sobre pasadizo

Maniobra: Automática Colectiva Descendente con procesador Automático.

Maquina tipo: Manorreductor a sin fin en baño de aceite

Freno tipo: Paracaídas mecánico.

Cadenas de tracción : ½ de alta revolución auto lubricada

Puertas de piso: 2 puertas automáticas 800 mm terminadas en pintura y vidrios

Piso: madera flotante

Tipo de apertura y cerrado: manual

Botoneras de pisos: Se colocarán a una altura de 1,05 desde el nivel de piso. De acero inoxidable antivandálica (pulsadores con sistema Braille). Los pulsadores de llamada tendrán una señal luminosa indicadora que la llamada se ha registrado

Instalación eléctrica y fuerza motriz a sala de máquinas: Será ejecutada por el propietario según los requerimientos que determine la empresa contratista.

 

Maniobra especial de urgencias: El ascensor con actuación específica de urgencias de la cabina, permitirá el trasiego directo sin paradas intermedias hasta la planta solicitada, desatendiendo las llamadas exteriores inmediatamente. Una vez en el piso, el ascensor queda con puertas abiertas, lo que permite la salida y entrada de cargas o proceder a la limpieza del mismo. Una vez finalizada la maniobra especial de urgencias el ascensor volverá a configurarse en funcionamiento normal.

 

Maniobra especial de emergencia: Cuando se interrumpa el suministro eléctrico Las cabinas retornan automáticamente a la planta baja cuando se restablece la energía. En esta planta el ascensor quedará bloqueado con las puertas abiertas. Cualquier posible modificación en las maniobras se considerará incluida en el precio de la oferta.

 

ESPECIFICACIONES DE LA CABINA

Material: Chapa acero inoxidable plegado.

Medidas: Interiores mínimas de la cabina: de 1,10 a 1,30 m

Puerta de cabina: dos (2) manual de tablilla.

Botonera de cabina: Antivandálica y válida para minusválidos. Se ubicará en una zona comprendida entre 0,80 m a 1,30 mts y a 0,50 cm de las esquinas. De acero inoxidable antivandálica, con señalización, mandos especiales para minusválidos (pulsadores con sistema Braille) parada de emergencia, pulsador de alarma y llave luz 

Zócalos: Acero inoxidable

Accesorios: Marco de espejo, cielorraso, umbral de acero inoxidable.

Pasamanos: La altura de colocación es de 0,80 a 0,85 m del piso de la cabina y separados de las paredes 0,04 m como mínimo, La sección transversal será circular y su dimensión será entre 0,04 y 0,05 m.

Iluminación: 1 LED  de bajo consumo redondos y alta durabilidad.

 

 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

 

Conocimiento del lugar de los trabajos

 

A fin de estudiar la naturaleza de los trabajos a realizar, el oferente estará obligado a visitar el lugar de la ejecución de la obra, previa coordinación con la Supervisión de Obra. A tales efectos se extenderá un certificado de visita de obra. En consecuencia, la presentación de la oferta significará que quien la hace, conoce el lugar en que se efectuarán los trabajos y las condiciones en que se desarrollarán las tareas.

 

Errores u omisiones

 

El Contratista estará obligado a proveer e instalar todos aquellos elementos que, aunque no hayan sido consignados en esta documentación de contrato, fueran necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones y o terminación de los trabajos de acuerdo a las reglas del buen arte. En todos los casos los oferentes deberán mencionar especialmente las omisiones en la presente especificación, caso contrario se interpretará que no las hay, quedando incluías en las obligaciones citadas.

 

Entrega de planos

 

Dentro de los 10 (diez) días de adjudicados los trabajos, el Contratista deberá presentar los planos de instalación para aprobación por la Supervisión de obras, de acuerdo con  las Reglamentaciones vigentes, las leyes y ordenanzas municipales en vigor, las normas y directivas que pudiera dictar la Supervisión de Obra, acondicionadas a las características de la obra. Dentro de los treinta días de adjudicada la Obra, el Contratista deberá presentar los Planos para la Habilitación del equipo.

La información que figure en los planos municipales, deberá coincidir con la de los planos de instalación, y que la Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión de Obra, aunque los planos de instalación podrán tener datos, que no figuren en los municipales.

En todos los casos la empresa entregará los planos originales en un soporte electrónico (CD) por duplicado realizado en programa AUTOCAD  y tres copias. La Supervisión de Obra indicará la escala de representación.

El Contratista estará en condiciones de comenzar los trabajos en obra una vez aprobados los planos de instalación por parte de la Supervisión de Obra.

El contratista deberá conservar en la obra una copia en papel opaco de cada uno de los planos de instalación durante el transcurso de la obra y hasta la recepción definitiva donde se volcarán las desviaciones que realice la Supervisión de Obra.

Los planos a presentarse para su aprobación antes de iniciarse los trabajos son:

  • Planos para el ascensor
  • Plano de pasadizo con cabina, guías y puertas, en planta y corte vertical, indicando las medidas respectivas. Tiro vertical, cargas y esfuerzos estáticos y dinámicos en los apoyos.
  • Plano de sala de máquinas en planta y corte, indicando ubicación de los componentes y reacciones en los apoyos respectivos motores, peso de la cabina, dando por separado el del bastidor y el de la plataforma, peso del conjunto esfuerzos y en los laterales del pasadizo.
  • Características de la máquina motriz (capacidad de carga estática y dinámica, marca y modelo, origen-potencia-velocidad etc.). Potencia y características del motor eléctrico.
  • Diagrama de la totalidad del circuito indicando cada uno de los componentes del mismo.
  • Plano eléctrico del circuito de comando.
  • Diagrama eléctrico copiable y básico de conexiones de todos los aparatos provistos. En dichos planos figurará la designación de cada uno de los elementos de la instalación. Cada una de las llaves, relés, dispositivos de seguridad, señalizaciones, llamadas, etc., serán representadas por sus símbolos correspondientes, indicando en todos los casos los contactos que abren o cierran al funcionar (NA o NC).

Plan de trabajo y plazo de Ejecución.

El Adjudicatario presentará el programa de trabajos, indicando un Plan detallado de los distintos trabajos a realizar, para ser aprobado por la Inspección de Obra. El plazo de ejecución de la totalidad de los trabajos será de un máximo de 120 días, a contar a partir del día siguiente en que se formalice el contrato. Se dividirá en dos fases:

1ª Fase: ­ Entrega de la Documentación Técnica con la definición y confección de planos de detalle junto con la preparación, fabricación y acopio de materiales.

2ª Fase: ­Ejecución, puesta en marcha y recepción de los trabajos de instalación del  Ascensor.

 ­Pruebas y puesta en marcha: Tres  (3) semanas.

El plazo contractual sólo podrá ser prorrogado cuando coincidan circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.

Representante del Contratista

El Contratista tendrá en obra en forma permanente y para que lo represente un profesional con incumbencia en las instalaciones objeto de la presente contratación, con quien la Supervisión de Obra pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse en su nombre de las órdenes de servicio, darles cumplimiento o formular observaciones a que ellas dieran lugar.

En este sentido, queda claramente establecido que el Contratista acepta toda responsabilidad que deriva de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna.

Desarrollo de los trabajos.

El Adjudicatario realizará el proyecto necesario para ejecutar las instalaciones y legalizaciones del aparato elevador y las actualizaciones arquitectónicas necesarias en los huecos de los ascensores.

La empresa Adjudicataria presentará antes de iniciar los trabajos, el proyecto visado por el colegio profesional y aprobado por Industria, el Plan de Seguridad y Salud para los trabajos que desempeñen sus trabajadores y cumplirá las Normas de Seguridad e higiene para todos los trabajos que se realicen. Todos los trabajadores deberán disponer de la formación teórica y práctica de los trabajos a realizar.

El Adjudicatario informará diariamente de la evolución de los trabajos, dará información con antelación suficiente al Servicio Técnico de los trabajos cuando estén preparados para su inspección y aceptación previa. Los trabajos de especial importancia que se realicen y hayan de quedar ocultos, lo serán una vez que la Inspección de obra dé su aprobación. Debido al uso del edificio los trabajos se realizarán tratando de causar en todo momento el menor impacto posible para el normal funcionamiento de la Facultad y se realizarán con arreglo a las necesidades de funcionamiento del Edificio. Serán de cuenta y riesgo del Adjudicatario los andamios, máquinas, Grúas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos sean necesarios.

 

Instalaciones de ventilación

La Contratista deberá efectuar la provisión e instalación de un sistema de ventilación si fuera necesario, para la sala de máquinas del ascensor, para asegurar que la temperatura dentro de la sala de máquinas no supere los 40 ºC.

Cierre del sector de obra

En caso que los trabajos se superpongan con el desarrollo de actividades, el Contratista tendrá la obligación de asegurar que no ingrese al sector personal que no esté afectado a la obra, evitando los riesgos que esto implica, para lo cual limitará el o los accesos con un cerco de madera sólida y segura. El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo durante la ejecución de los trabajos y el tiempo que la inspección determine luego de concluidos los mismos. Estará a cargo del Contratista la reubicación de las instalaciones existentes que se encuentren en el sector de intervención.

 

Medidas de seguridad.

 

Suministro, fabricación y montaje de biombos protectores.

­Montaje y desmontaje de lonas ignifugas para separación de huecos.

­Suministro y colocación de vallas de protección durante el desarrollo de los trabajos.

­Aquellas otras medidas necesarias para el buen desarrollo de los trabajos

Planos conforme a obra

Una vez terminado los trabajos de instalación y antes de la recepción provisoria, el Contratista deberá hacer entrega a la Inspección de Obra, los Planos conforme a Obra. Estos deberán contener la misma información que los Planos de Instalación con todas las modificaciones que se hayan realizado durante la obra de manera tal de ser un fiel reflejo de la obra ejecutada.

Trámite de habilitación, permiso de uso y mantenimiento. Libro de inspección.

Corren por cuenta del Contratista los trámites municipales necesarios para la habilitación del elevador, incluidos en su precio el valor correspondiente a la tramitación ante el Municipio  Ciudad de Oro Verde, pago de impuestos, derechos, tasas, timbrados o cualquier otro gravamen a nivel municipal, nacional, creados o a crearse, si correspondiere, para obtener el permiso final de habilitación del elevador a instalarse según esta oferta. De encontrarse en trámite la habilitación de los elevadores, el Representante Técnico deberá presentar en la Municipalidad una nota solicitando dejar librado a uso público el elevador bajo su responsabilidad. Esta nota conformada por la Municipalidad deberá ser presentada en oportunidad de obtener la Recepción Provisoria.

Conservación y Mantenimiento del elevador

 

Muestras

 

Contratista presentará para su aprobación a la  Dirección de Obra, muestras de los elementos que ésta requiera, como así certificados, ensayos, muestras de materiales, procesos de fabricación y todo lo referente al Control de Calidad del producto.

 

Calidad de los materiales de la Instalación.

 

 El Contratista garantizará que los materiales y mano de obra de fabricación y montaje de los elementos que instale, de acuerdo con estas especificaciones, sean de primera clase y será responsable de cualquier defecto que no sea debido al uso ordinario o desgaste natural, o por mal uso o falta de atención, que pueda ocurrir dentro de 2 años  después de la fecha de recepción provisoria. Todos los materiales, elementos, equipos o parte de ellos que se instalen deberán ser nuevos y sin uso alguno. Deberán cumplir con las exigencias establecidas en las normas nacionales IRAM, y/o regionales MERCOSUR. Todos los elementos/sistemas de seguridad importados o nacionales tendrán calidad certificada por organismos reconocidos, satisfaciendo las exigencias de seguridad establecidas en las normas nacionales IRAM, regionales MERCOSUR (NM) y Europeas (EN) o internacionales ISO aplicables.

 

Condiciones de entrega

 

El Contratista deberá entregar el sistema elevador en funcionamiento normal, debiendo realizar todos los trabajos indicados en estas especificaciones y los de detalle, que aunque no se mencionen expresamente, sean necesarios para la entrega de las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento y aspecto estético o de limpieza.

 

Recepción provisoria

 

La obra será recibida provisionalmente por la Dirección de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de la instalación, labrándose un acta en presencia del Oferente o representante autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operación. Previo al otorgamiento de la recepción provisoria, la Contratista deberá cumplimentar los siguientes requisitos:

Certificado de aprobación de los ensayos de la instalación.

Entrega de certificado final de habilitación expedido por la Municipalidad, en su defecto, nota conformada por la Municipalidad, de dejar liberado al uso público el ascensor bajo la  responsabilidad del representante técnico, hasta que se libere la habilitación correspondiente.

Entrega de Libro de Inspección rubricado (si correspondiera).

Entrega de planos conforme a obra revisados por la Dirección de Obra.

Entrega de garantías, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, en idioma castellano.

Instrucción de manejo al personal del Comitente que deberá operar los equipos.

 

Garantía

 

Entre la recepción provisoria y la definitiva correrá el plazo de garantía de 2 años  a partir de la recepción provisoria. Durante ese plazo el contratista será responsable por la conservación de las obras, las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos y elementos instalados

 

Conservación y Mantenimiento del elevador

 

La Contratista deberá incluir en su oferta el precio desglosado por suministrar servicio de mantenimiento en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, atención de llamadas por dificultades en el equipo que suministra, durante un período de 2 años, a contar de la fecha de recepción provisoria y adjuntará el contrato tipo de éste servicio para el ascensor que comprende la presente licitación. Este servicio integral deberá incluir inspecciones periódicas y cualquier ajuste y lubricación o  engrase del equipo por obreros y técnicos competentes, bajo la dirección y supervisión de la Oferente. Los accesorios y piezas que se requieran deberán ser genuinos y suministrados por la Oferente. El suministro de repuestos de piezas necesarias para reparaciones debidas a negligencia, uso indebido o accidentes que no sean causados por el Oferente, podrá ser facturado al Comitente. Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo durante horas normales de trabajo del instalador, pero los reclamos de emergencia, serán atendidos de inmediato y en cualquier momento. A tal efecto el Oferente  deberá poner a disposición para los reclamos un N° telefónico o servicio de radio llamado que tenga servicio las 24 horas.

Los reclamos serán atendidos dentro de las 24 horas de haberlo hecho, todos los días del año, caso contrario se aplicará las penalidades previstas en las presentes bases de licitación. Además del libro de Inspección entre el Oferente y el Comitente se llevará un libro de comunicaciones (que quedará en poder del Comitente) donde conste toda tramitación respecto al cumplimiento de los trabajos contratados y donde se asienten los pedidos de servicio, la constancia de la visita del servicio, etc. Finalizado el período de garantía deberán entregarse copias de las fojas de dicho libro y del Libro de Inspección, como requisito para la recepción definitiva.

 

Suministro de repuestos

 

La Contratista se compromete por un período de 5  años, a proveer o suministrar repuestos con cargo, iguales a los originales.

 

Recepción definitiva.

 

Transcurrido el plazo de Garantía (2 años  a partir de la Recepción Provisoria), a solicitud del Oferente, tendrá lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la Recepción Provisoria, a cuyo efecto se realizará una nueva inspección del buen estado de las obras y verificación de las instalaciones

Si en el momento de la inspección se observaran deficiencias, la Dirección de Obra otorgará un nuevo plazo a fin de que aquellas sean subsanadas.

Si vencido el plazo acordado, el Oferente no hubiera iniciado las reparaciones, el Comitente quedará automáticamente autorizado a efectuar los trabajos por terceros y a cuenta del Oferente, sin que deba medir otro tramite ni intimación judicial ni extrajudicial. A tal fin, el Comitente podrá utilizar el fondo de reparo.

Para obtener la Recepción definitiva es necesario presentar la habilitación municipal y el libro de inspección del equipo.

La Recepción Definitiva de la obra no exime bajo ningún concepto al Contratista de la responsabilidad que le adjudica el artículo 1646 del Código Civil.

Se presentará también el protocolo final de pruebas y de uso de los ascensores.

 

Ensayos de la instalación de ascensores:

1- Se verificará los sobre recorridos superior e inferior, comprobando las distancias a que actúan las correspondientes interrupciones y/o sobre recorridos interruptor de corte final y el asentamiento sobre los amortiguadores.

2- Se verificará el sistema de paracaídas en conjunto con su regulador de velocidad e interruptores eléctricos.

3- Se verificará el sistema de detección de cables flojos y sus correspondientes Interruptores eléctricos

4- Se verificará la puesta a tierra de los contactos, cerraduras, de las botoneras de llamadas y de todo el sistema.

5- Se verificará la independencia de los circuitos de fuerza motriz y el de alarma y luz de cabina con doble circuito.

6- Se verificará el correcto funcionamiento de los contactos, cerraduras de puertas.

7- Se verificará el correcto funcionamiento de la maniobra.

8- Se verificaran los elementos de sujeción y amarres de los cables de tracción.

9- Verificar sistema iluminación de cabina: doble red independientes de iluminación y sin interruptor de corte desde cabina (por lo menos una red)

Nota: no deberán quedar sin alimentación eléctrica ninguna de las dos redes en caso en caso interrumpir el seccionador principal del ascensor en sala de máquinas.

10-Se verificará el nivel de aceite, características y presencia de filtros (Si se requiere)

11-  Se verificará la hermeticidad de todo el sistema hidráulico (Si se requiere)

12- Se verificará control de la válvula de sobrepresión. (Si se requiere)

13- Se verificará control de la válvula paracaídas

14- Verificar re nivelación de piso.

15- Se efectuará el ensayo de deriva por falta de energía normal.

16- Se cargará en cada cabina una carga 10 % superior a la maquina solicitada en el Pliego, se hará funcionar la instalación ininterrumpidamente durante 15 minutos y se verificará que los desniveles en las paradas no sean superiores a 20 mm.

17- Se verificará la velocidad de la cabina a plena carga y sin ella y la variación no podrá superar el 10% en condiciones normales de temperatura del aceite. (Si se requiere)

18- Verificar sistema de control de sobre temperatura y parada del ascensor:

a) del aceite en la central hidráulica  (Si se requiere)

b) del bobinado estatórico y / corte correspondiente del funcionamiento del ascensor después que éste haya finalizado todas sus operaciones funcionales ordenadas en el caso de encontrarse en marcha; deberá quedar inoperante el ascensor y señalizar éste defecto en tablero de control y/o cabina.

19-Verificar sistema ventilación en sala de máquinas: (Si se requiere)

20-Se controlarán las protecciones térmica del motor // guarda motor.//falta de Fase / inversión fase .Durante la prueba no deberá actuar el protector térmico del motor.

21-Todo otro ensayo que a criterio de la Dirección de Obra sea necesario para verificar el

Cumplimiento de las obligaciones contractuales y el correcto funcionamiento.

 

 

LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA

La Contratista estará obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con materiales y escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección. Al iniciar los trabajos, la Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras. La Supervisión estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas, asimismo el retiro y transporte de los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán por cuenta y cargo exclusiva de la Contratista. Al finalizar los trabajos, la Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del predio de la obra, por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

 

 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (1,00)
Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO NO 1,00 UNIDAD CONSTRUCCION ASCENSOR P/PERSONAS (4.3.2.00151) Bien de uso
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 Otro Normativa aplicable

Normativa aplicable:
La presente Contratación se regirá por las disposiciones contenidas en el presente pliego particular, el Pliego de Condiciones Generales (Disp ONC 63/16 modificada por Anexo 3 de Ordenanza Nº445) y  el Reglamento de compras y contrataciones (Dto 1030/2016 modificado por Anexo 1 de Ordenanza 445). Asi tambien por  el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Delegado N° 1.023/2001.

 

Links de consulta:

 

Dto 1023/2001 Link:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68396/texact.htm

 

Dto 1030/2016

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265506/texact.htm

 

Pliego de Bases y condiciones Generales (Disp ONC 63/16)

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265968/texact.htm

 

Ordenanza Nº445 Link:

digesto/documento.frame.php?cod=57076

 

ANEXO 1 : Modificaciones al Reglamento de Compras y Contrataciones

http://digesto/documento.frame.php?cod=57075

 

ANEXO 3:  Modificaciones Pliego General de Condiciones

http://digesto/documento.frame.php?cod=57079

 

 

 

 

 

2 Requisitos de las Ofertas OFERTAS

OFERTAS: Las ofertas se presentarán en SOBRE CERRADO en en Facultad de Ingeniería, Ruta 11 Km 10 Oro Verde - Entre Ríos, en original y copia precisándose en dicho sobre el lugar, día y hora de la apertura y los datos del expediente y de la contratación que correspondan.

 

Dada las medidas de emergencia dictadas por el Gobierno Nacional y esta Universidad los sobres cerrados se deberán entregar en Facultad de Ingeniería, Ruta 11 Km 10 Oro Verde - Entre Ríos previa coordinación con el Secretario Técnico Fernando BALDUCCI al Tel 343 4975100 int. 129 y al correo electrónico: tecnico@ingenieria.uner.edu.ar para constancia

 


Las propuestas deberán estar firmadas por el titular o su representante legal.
Deberán ser redactadas en idioma nacional.
Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.


La propuesta deberá contener la siguiente documentación e informacion:

1) La oferta económica consignando precios unitarios y totales
2) Razón social.
3) Domicilio legal y real.
4) Nota constituyendo dirección de correo electrónico válida para notificaciones pertinentes, según el régimen de notificaciones electrónicas establecido en la Ordenanza Nº 444 , que podrá ser consultada en la página  “digesto.uner.edu.ar”
5) Constancia de inscripción emitida por AFIP.
6) Condición frente al impuesto sobre los Ingresos Brutos, presentando constancia. En caso de ser exento adjuntar dicha constancia. En caso de estar inscripto en convenio multilateral adjuntar el formulario Nº "05", último presentado o el que lo reemplace en el futuro.
7) Constancia bancaria de tipo y número de cuenta bancaria, clave bancaria uniforme (CBU) a nombre del oferente con indicación de la razón social del banco emisor, Nº de sucursal y CUIT

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR

Al momento de realizar la oferta los interesados deberán suministrar la información que se detalla a continuación:

1) Personas humanas:
I) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil y número de documento de identidad.
II) Fotocopia del documento nacional de identidad certificado por autoridad competente.
III) Número de teléfono y/o fax.
IV) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

2) Personas jurídicas:
I) Razón social y domicilio real.
II) Número de teléfono y/o fax.
III) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años, en caso que así se indique en el pliego de bases y condiciones particulares.
IV) Lugar, fecha, objeto y duración del contrato social con copia certificada por autoridad competente del mismo y datos de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.
V) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración, con copia certificada por autoridad competente del instrumento de designación.
VI) Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización, con copia certificada por autoridad competente del instrumento que lo indique.
VII) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

4) Cooperativas, Mutuales y otros:
I) Denominación y domicilio real.
II) Número de teléfono y/o fax.
III) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años, en caso que así se indique en el pliego de bases y condiciones particulares.
IV) Nómina de los actuales integrantes.
V) Lugar, fecha, objeto y duración del instrumento constitutivo y datos de inscripción, con copia certificada por autoridad competente del instrumento respectivo.
VI) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración, de corresponder, con copia certificada por autoridad competente del instrumento de designación.
VII) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

3) Organismos públicos:
Cuando el proveedor sea una jurisdicción o entidad del Estado Nacional o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires deberá proporcionar la siguiente información:
I) Denominación.
II) Nómina de los actuales funcionarios con competencia para obligar al organismo público oferente, con
copia certificada por autoridad competente del instrumento de designación.
III) Rubro en el que haya efectuado provisiones o prestado servicios.


 

3 Otro VISTAS DE OBRA

VISTA DE OBRA OBLIGATORIA PREVIA A LA APERTURA

 

Contactarse para coordinar día y hora de la visita  con el Secretario Técnico Fernando D Balducci al  Tel. 343 4975100 int. 129, o al correo electrónico: tecnico@ingenieria.uner.edu.ar

4 Forma de pago FORMA Y PLAZO DE PAGO:

FORMA Y PLAZO DE PAGO: El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria y excepcionalmente mediante cheque, dentro de los 7 (siete) días hábiles posteriores a la recepción definitiva de los bienes o servicios adjudicados. En ningún caso se efectuará pago anticipado. La Universidad es agente de retención de impuestos provinciales y nacionales.
La facturación deberá ser adjuntada en el envío de la mercadería o enviada por correo electrónico a la casilla de correo electrónico de la Unidad Operativa de Compras de la Unidad Académica que tramite la Licitación

CUIT UNER : 30-56225215-7 IVA EXENTO

5 Plazo de entrega FORMA Y PLAZO DE ENTREGA

FORMA Y PLAZO DE ENTREGA: Los bienes serán provistos por oferente en Facultad de Ingeniería Ruta 11 Km 11 Oro Verde - Entre Ríos según las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales establecidas en el Anexo. Los gastos de traslado, descarga, entrega e instalación, de los bienes, serán por cuenta del adjudicatario.
 

6 Garantía de oferta GARANTÍA DE OFERTA:

GARANTÍA DE OFERTA: De acuerdo a lo establecido en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, y la Ordenanza Nº 445  la garantía debe ser el 5% del monto presupuestado.
• Si el monto de la oferta no supera el $1.600.000,00 (PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL CON 00/100) no es obligatoria su presentación.
• En el caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará sobre el mayor valor presupuestado.
• La garantía deberá constituirse según se establece en el artículo  “Formas de Garantía”  del presente pliego.
 

7 Garantía de adjudicación GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN

GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: De acuerdo a lo establecido en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, y , la Ordenanza  Nº 445 (la garantía debe ser del 10% del monto adjudicado).
• Si el monto de la Orden de compra  no supera  $1.600.000,00 (PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL CON 00/100) no es obligatoria su presentación.
• La garantía deberá constituirse según se establece en el artículo “Formas de Garantía”  del presente pliego.
 

8 Formas de Garantias FORMAS DE GARANTÍAS

FORMAS DE GARANTÍAS: Las garantías a que se refiere el artículo anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la entidad contratante, o giro postal
o bancario.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la entidad contratante. La entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
 

9 Otro PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: La oferta se mantendrá por 15 (quince) días hábiles.

10 Otro Evaluación de Ofertas

Evaluación de Ofertas: luego de analizadas las ofertas y las situaciones de los oferentes se determinaran las ofertas admitidas y no admitidas. De las admitidas se establecerá un orden de merito considerando el factor económico de las mismas.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su notificación, previa integración de la garantía de impugnación. TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

11 Otro Adjudicación

La adjudicación se realizará  por renglón

12 Notificaciones NOTIFICACIONES:

NOTIFICACIONES: La notificación del Dictamen de Evaluación, Adjudicación y Orden de Compra se realizará según el régimen de notificaciones electrónicas establecido en la Ordenanza Nº 444 de la Universidad.

13 Otro GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

GARANTIA DE IMPUGNACIÓN.

En caso de que un oferente realice una impugnacion, la misma debera estar acompañada obligatoriamente, por la garantia de impugnacion

La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.
Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.
Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.
Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

 

14 Otro RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR 

 

El proveedor adjudicado deberá contar con todos los seguros (ART, seguros de Vida) que la normativa indique para realizar los trabajos, y deberá tener su personal empleado de acuerdo a la reglamentación vigente y será el único resposable de la situación, sus cargas sociales y previsionales y toda otra que se  produjera en el futuro, asumiento las responsabilidades emergentes de la misma.

15 Otro PROTOCOLO SANITARIO

PROTOCOLO SANITARIO 

 

En el marco de la normativa vigente y de las buenas prácticas laborales de salud y seguridad en el trabajo, el adjudicatario deberá tomar todas las medidas de protección y de prevención para todos los trabajadores, implementando el protocolo sanitario que corresponda, proveyendo para ese caso los insumos sanitarios a sus empleados.

16 Otro ORIGEN DE LOS BIENES

ORIGEN DE LOS BIENES: El oferente deberá indicar el país de origen de los bienes cotizados.

17 Otro TIPO DE BIENES

TIPO DE BIENES: Los bienes cotizados deben ser  nuevos sin uso.
 

18 Otro ALTERNATIVAS Y/O VARIANTES:

ALTERNATIVAS Y/O VARIANTES:

Se admitirán ofertas alternativas y/o variantes.

19 Otro DISPOSICIONES GENERALES


DISPOSICIONES GENERALES: Esta Universidad aplica lo dispuesto en el Decreto 312/2010 "Sistema de protección integral de los discapacitados", y lo dispuesto en la ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".
 

20 Otro Control por parte del Licitante - Inhabilidad para contratar

Control por parte del Licitante - Inhabilidad para contratar
Los oferentes que cuenten con alguna sanción en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 26940, estará inhabilitado para contratar con el Estado Nacional.
Por otro lado; aquel oferente que tenga algún incumplimiento tributario y/o previsional quedará inhabilitado para contratar de acuerdo a los dispuesto en el inciso f) del Articulo Nº28 del 1023/2001.Esta situación se consultara en AFIP, de acuerdo al procedimiento previsto en al Resolución General de AFIP 4164/2017.
Para consultar el detalle de las deudas líquidas y exigibles y la falta de presentación de declaraciones juradas, el contribuyente deberá ingresar al Sistema Cuentas Tributarias y seleccionar en el menú la opción “Detalle de Deuda Consolidada” y, dentro de esta opción, el trámite “Consulta de deuda proveedores del estado”
Así también están inhabilitados para contratar los que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por el Dto delegado 1023/2001 y su reglamentación (Ordenanza Nº 445)
 

21 Otro Moneda de Cotización

Moneda de Cotización
La cotización deberá realizarse en PESOS MONEDA NACIONAL.
 

De cotizarse en Dólares, los mismos serán convertidos a Pesos Moneda Nacional al valor de la cotización oficial del Banco Nación al momento del Acta de Apertura

 

22 Otro CONTROVERSIA

CONTROVERSIA: En caso de controversia es competente la justicia Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

23 Otro DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES FINALES: En lo no previsto por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se aplicarán supletoriamente, disposiciones contenidas, en el Pliego de Condiciones Generales aprobado por  ORDENANZA  Nº 445 , el Reglamento de compras y contrataciones aprobado por la mencionada ordenanza,  y el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Delegado N° 1.023/2001

 

24 Otro DATOS DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

DATOS DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

Oficina de contratación: Facultad de Ingenieria
Dirección: Ruta 11 Km 10 - Oro Verde Entre Ríos
Teléfono: 343 4975100 int. 129
Dirección de correo electrónico: contable@ingenieria.uner.edu.ar
Por consultas relativas a esta contratación deberán ser remitidas al correo electrónico a la casilla de correo electrónico contable@ingenieria.uner.edu.ar

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:12326 30/06/2020 11:00 SCHMAL ISMAEL RICARDO   NO
Oficina de contratación
Facultad de Ingeniería
Ruta Pcial. 11.Km. 10, ORO VERDE, Entre Ríos
0343 - 4975262
contable@ingenieria.uner.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:201/2020
03/07/2020 11:00
03/07/2020 11:10
Ruta Pcial. 11.Km. 10, ORO VERDE, Entre Ríos
Oficina: Dpto Contable
En adjudicación
Ofertas presentadas

SCHMAL, ISMAEL RICARDO

CRO:12326
30/06/2020
$ 1.200.000,00

FORMA Y PLAZO DE PAGO: El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria y excepcionalmente mediante cheque, dentro de los 7 (siete) días hábiles posteriores a la recepción definitiva de los bienes o servicios adjudicados. En ningún caso se efectuará pago anticipado. La Universidad es agente de retención de impuestos provinciales y nacionales.
La facturación deberá ser adjuntada en el envío de la mercadería o enviada por correo electrónico a la casilla de correo electrónico de la Unidad Operativa de Compras de la Unidad Académica que tramite la Licitación

CUIT UNER : 30-56225215-7 IVA EXENTO

FORMA Y PLAZO DE ENTREGA: Los bienes serán provistos por oferente en Facultad de Ingeniería Ruta 11 Km 11 Oro Verde - Entre Ríos según las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales establecidas en el Anexo. Los gastos de traslado, descarga, entrega e instalación, de los bienes, serán por cuenta del adjudicatario.
 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 ASCENSOR ELECTROMECÁNICO AUTOPORTANTE PARA OFICINA DE CO-WORKING, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXO Principal 1 UNIDAD $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:131/2020

Proveedores admisibles:

- SCHMAL, ISMAEL RICARDO

Renglón 1 (ASCENSOR P/PERSONAS)

ASCENSOR ELECTROMECÁNICO AUTOPORTANTE PARA OFICINA DE CO-WORKING, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXO

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 SCHMAL, ISMAEL RICARDO ASCENSOR ELECTROMECÁNICO AUTOPORTANTE PARA OFICINA DE CO-WORKING, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXO Principal Por conveniencia técnica 1,00 UNIDAD $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00  

OBSERVACIONES: Sin observaciones

ADJUDICACIÓN
AAD:222/2020
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado SCHMAL, ISMAEL RICARDO 20-23975676-0 Principal 1,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria