Contratación Directa CDI 171/2017
Renglones
Renglón
Descripción del renglón
Entrega muestra
Permite prórroga
Cantidad
Unidad medida
Rubro
Catálogo bienes y servicios
Tipo
1
COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE SUELO (CENTRO DE MEDIOS)Especificaciones técnicas:
COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE SUELO (CENTRO DE MEDIOS)
Para la nivelación será ineludible la utilización de herramientas de precisión adecuadas para topografía. Será obligación del contratista solicitar de la Inspección de obra la aprobación del nivel definitivo al que deberá referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado del estudio en particular de las necesidades esbozadas en los planos del pliego y las exigencias de las pendientes necesarias para senderos accesibles según el reglamento de accesibilidad, además de considerar las obras existentes y niveles para desagües pluviales.
Previo a la ejecución del contrapiso, se procederá a realizar la compactación y nivelación del terreno hasta los distintos niveles de asiento del contrapiso de toda la obra, según cada sector, contemplados en las cotas determinadas en el proyecto, de acuerdo a la normativa expuesta en el reglamento de accesibilidad, cuyas pendientes máximas para senderos accesibles debe ser menor al 4 %.
Junto con el replanteo de la obra, la Inspección y la Contratista verificarán el relevamiento planialtimétrico materializando, en el lugar, las cotas de inicio (+/- 0,00) y realizando todos los ajustes necesarios para adecuarlos a las cotas establecidas en el proyecto.
Para la ejecución del contrapiso texturado se deberá retirar la primera capa de tierra vegetal, y luego se ejecutará un relleno compactado, que se logrará humedeciendo la tierra por capas, apisonándolo, hasta lograr los niveles requeridos para la ejecución del contrapiso.
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (211,00)Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO
NO
211,00
METRO CUADRADO
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003)
Bien de uso
2
EJECUCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN RODILLADO “IN SITU” EN EXPLANADAS DE INGRESO SUR Y ESTE (CENTRO DE MEDIOS)Especificaciones técnicas:
EJECUCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN RODILLADO “IN SITU” EN EXPLANADAS DE INGRESO SUR Y ESTE (CENTRO DE MEDIOS)
Comprende la provisión de la mano de obra equipamiento y materiales necesarios para la realizar la ejecución de los pisos de hormigón texturados de acuerdo al siguiente detalle:
Se ejecutará en los accesos a la planta baja del edificio designados como: Piso explanada ingreso Nº1 y Piso explanada ingreso Nº2 y en las veredas perimetrales del edificio marcadas en plano. Tendrá 7cm de espesor, se dejarán juntas según se especifica en planos. La superficie de los paños no deben exceder los 9m2 y la modulación de los mismos se determinará en obra. Los paños llevarán un marco perimetral de 10cm fratasado liso, y dentro de este un rodillado grueso que se definirá en obra. El tipo de hormigón será “H 17”, las juntas de construcción se ejecutarán de 15mm de ancho y el tomado se efectuará con sellador tipo Sikaflex. Todo el contrapiso llevará como refuerzo una malla de acero tipo Sima Q 92 conformada por barras redondas de 4,2mm de diámetro y 15cm de separación, electro soldadas de 2,15m de ancho por 6m de alto. Las explanadas no deberán superar el 4 % de pendiente, según reglamento de accesibilidad. Se toma como nivel 0 en el piso de ingreso al centro de medios. Además de la pendiente principal que se indica en plano tendrá pendiente del 1% hacia el terreno natural para el escurrimiento del agua.
Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales se nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra. En los casos que sea necesario por efectos de temperaturas elevadas el contratista deberá prever la aplicación de una membrana liquida de curado. La totalidad de los materiales serán provistos por la empresa contratista.
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (138,00)Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO
NO
138,00
METRO CUADRADO
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003)
Bien de uso
3
EJECUCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN PEINADO “IN SITU” EN SENDEROS (CENTRO DE MEDIOS)Especificaciones técnicas:
EJECUCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN PEINADO “IN SITU” EN SENDEROS (CENTRO DE MEDIOS)
Comprende la provisión de la mano de obra equipamiento y materiales necesarios para la realizar la ejecución de los pisos de hormigón texturados de acuerdo al siguiente detalle:
El mismo se ejecutará para el sendero que une los pisos de las explanadas de los ingresos Nº 1 y Nº 2 y el sendero que une el ingreso a biblioteca. La pendiente máxima de los senderos no deberá superar el 4%. Tendrá 7cm de espesor y 1,50mts de ancho. Se ejecutará en paños de 1,50mts donde se dejará la junta. Los paños llevarán un marco perimetral de 10cm fratasado liso, y dentro de este un peinado grueso que se definirá en obra. El tipo de hormigón será “H 17”, las juntas de construcción se ejecutarán de 15mm de ancho y el tomado se efectuará con sellador tipo Sikaflex. Todo el contrapiso llevara como refuerzo una malla de acero tipo Sima Q 92 conformada por barras redondas de 4,2mm de diámetro y 15cm de separación, electro soldadas de 2,15m de ancho por 6m de alto. La explanada además de la pendiente principal que se indica en plano tendrá pendiente del 1% hacia los laterales para el escurrimiento del agua.
Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales se nivelarán de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra. En los casos que sea necesario por efectos de temperaturas elevadas el contratista deberá prever la aplicación de una membrana liquida de curado. La totalidad de los materiales serán provistos por la empresa contratista.
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (73,00)Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO
NO
73,00
METRO CUADRADO
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003)
Bien de uso
4
LIMPIEZA DE OBRA (CENTRO DE MEDIOS)Especificaciones técnicas:
LIMPIEZA DE OBRA (CENTRO DE MEDIOS)
El contratista deberá contar en forma permanente con personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar el trabajo el contratista entregará la obra totalmente limpia y en condiciones de habitabilidad. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificación de limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del predio por cuenta y cargo del contratista. Una vez finalizado el plazo de ejecución de obra la contratista deberá retirar todo resto de obra, sus enseres y herramientas, si esto no ocurriere, la Inspección de Obra no realizará la Recepción Provisoria de la obra.
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (1,00)Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO
NO
1,00
UNIDAD
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003)
Bien de uso
5
TRABAJOS PRELIMINARES: EXTRACCIÓN DE ABERTURAS EXISTENTES (SALA DE POSGRADOS)Especificaciones técnicas:
TRABAJOS PRELIMINARES: EXTRACCIÓN DE ABERTURAS EXISTENTES (SALA POSGRADOS)
Para los trabajos de demolición, según se indica en los planos de proyecto se deberá retirar el escombro de la demolición del predio de la UNER. Los volquetes necesarios y el traslado del mismo serán por cuenta de la empresa contratista.
La responsabilidad del Contratista será completa, respondiendo por los daños y perjuicios que ocasionare a terceros o personal afectado, por lo que tomará todas las precauciones al realizar estas obras, programando las secuencias, apuntalando y arriostrando provisoriamente, con el fin de que no queden paredes, techos o elementos sueltos y puedan derrumbarse.
Deberá asegurarse el normal funcionamiento de las instalaciones existentes de modo tal de no afectar las actividades académicas. En función de esto, la empresa deberá presentar un plan de trabajo especificando los sectores y períodos de intervención, de modo tal que, las autoridades del establecimiento puedan organizar sus actividades en los espacios áulicos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Toda diferencia entre el plano y lo realmente existente, no será causal de solicitud de mayor costo por parte del contratista.
Extracción de aberturas existentes: Se retirarán las 4 ventanas existentes en el subsuelo, las mismas serán retiradas sin dañar la mampostería ya que se utilizará el hueco dejado por las mismas para colocar nuevas ventanas del mismo ancho.
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (4,00)Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO
NO
4,00
UNIDAD
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003)
Bien de uso
6
TRABAJOS PRELIMINARES: DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA (SALA DE POSGRADOS)Especificaciones técnicas:
TRABAJOS PRELIMINARES: DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA (SALA DE POSGRADOS)
Para los trabajos de demolición, según se indica en los planos de proyecto se deberá retirar el escombro de la demolición del predio de la UNER. Los volquetes necesarios y el traslado del mismo serán por cuenta de la empresa contratista.
La responsabilidad del Contratista será completa, respondiendo por los daños y perjuicios que ocasionare a terceros o personal afectado, por lo que tomará todas las precauciones al realizar estas obras, programando las secuencias, apuntalando y arriostrando provisoriamente, con el fin de que no queden paredes, techos o elementos sueltos y puedan derrumbarse.
Deberá asegurarse el normal funcionamiento de las instalaciones existentes de modo tal de no afectar las actividades académicas. En función de esto, la empresa deberá presentar un plan de trabajo especificando los sectores y períodos de intervención, de modo tal que, las autoridades del establecimiento puedan organizar sus actividades en los espacios áulicos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Toda diferencia entre el plano y lo realmente existente, no será causal de solicitud de mayor costo por parte del contratista.
Demolición de mampostería: Se demolerá la mampostería para la colocación de las futuras ventanas VEM1 y VEM2.
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (1,00)Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO
NO
1,00
UNIDAD
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003)
Bien de uso
7
ALBAÑILERIA: TERMINACIÓN DE REVOQUES EN VENTANAS (SALA DE POSGRADOS)Especificaciones técnicas:
ALBAÑILERIA: TERMINACIÓN DE REVOQUES EN VENTANAS (SALA DE POSGRADOS)
Terminación de revoques en ventanas: Es el revoque se ejecutará en las mochetas alrededor de las ventanas nuevas VEM1 y VEM2. Sera un revoque
completo reforzado
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (30,00)Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO
NO
30,00
METRO
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003)
Bien de uso
8
ALBAÑILERIA: REPARACIÓN DE REVOQUES (SALA DE POSGRADOS)Especificaciones técnicas:
ALBAÑILERIA: REPARACIÓN DE REVOQUES (SALA DE POSGRADOS)
Dentro del Aula Nº 1 se deberán reparar dos (2) superficies de aproximadamente 2 m2 cada una sacando el revoque flojo y rehaciendo nuevamente el revoque grueso y fino.
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (1,00)Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO
NO
1,00
UNIDAD
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003)
Bien de uso
9
ALBAÑILERIA: REPARACIÓN DE PISOS DE MOSAICOS (SALA DE POSGRADOS)Especificaciones técnicas:
ALBAÑILERIA: REPARACIÓN DE PISOS DE MOSAICOS (SALA DE POSGRADOS)
Se repararán los pisos de la escalinata de acceso a la biblioteca de Ingeniería, los mismos se encuentran despegados.
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (1,00)Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO
NO
1,00
UNIDAD
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003)
Bien de uso
10
ALBAÑILERIA: EJECUTAR POZO COLECTOR DE AGUA (SALA DE POSGRADO)Especificaciones técnicas:
ALBAÑILERIA: EJECUTAR POZO COLECTOR DE AGUA (SALA DE POSGRADO)
Se ubicará dentro del aula de posgrados para colectar el agua de las napas freáticas que se presentan activas en períodos de lluvias. La medida del pozo es 1,50 ancho x 1,50 largo x 2,00 de profundidad. Luego de la excavación y una vez retirada la tierra del mismo, se calzará dicho pozo ejecutado con ladrillos comunes realizando la traba de tipo panal de abeja similar a un pozo absorbente.
Luego se colocará la malla geotextil no tejida de 150 gr/m2 tipo Sika U14 o similar, en todas las paredes del mismo. Se colocara doble y se coserán las uniones entre paños de dicha malla. La malla geotextil deberá ser incluida en dicho trabajo. Dentro de este pozo el comitente colocará la bomba semi-cloacal para evacuar el agua que se junte cuando las napas suban .En este trabajo se deberá incluir la colocación el caño de salida de la bomba de 2” de polipropileno.
El mismo ira bajo piso luego subirá por pared hasta legar a salir a nivel de desagote en canalón hormigón existente.
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (1,00)Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO
NO
1,00
UNIDAD
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003)
Bien de uso
11
COLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS (SALA DE POSGRADOS)Especificaciones técnicas:
COLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS (SALA DE POSGRADOS)
Se colocarán las carpinterías VEM 1 y VEM 2 designadas en plano, la ubicación de cada una se detalla en plano. Las carpinterías son línea Módena y llevan Premarco.
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (1,00)Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO
NO
1,00
UNIDAD
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003)
Bien de uso
12
LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DE OBRA (SALA DE POSGRADOS)Especificaciones técnicas:
LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DE OBRA (SALA DE POSGRADOS)
El contratista deberá contar en forma permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar el trabajo el contratista entregará la obra totalmente limpia y en condiciones de habitabilidad, incluye el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como: vidrios, revestimientos, escaleras, pisos, zócalos, artefactos sanitarios y eléctricos o cualquier otra instalación. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificación de limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del predio por cuenta y cargo del contratista. Una vez finalizado el plazo de ejecución de obra la contratista deberá retirar todo resto de obra, sus enseres y herramientas, si esto no ocurriere, la Inspección de Obra no realizará la Recepción Provisoria de la obra.
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Facultad de Ingeniería (1,00)Lugar de entrega: Ruta Pcial. 11.Km. 10 (3100) ORO VERDE
NO
NO
1,00
UNIDAD
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003)
Bien de uso
Artículos del pliego
Número
Tipo de artículo
Título
Descripción
1
Otro
Otro
El presente Pliego se refiere a la ejecución de piso hormigón texturado para la obra "CENTRO DE MEDIOS" y la provisión de mano de obra necesaria para la ejecución y completa terminación de los trabajos que se deberán ejecutar para realizar la obra "SALA DE POSGRADOS" de la FACULTAD DE INGENIERÍA de la U.N.E.R., ubicada en Ruta Nº 11 Km 10 y 1/2, localidad de Oro Verde, Entre Ríos.
Los trabajos se realizarán de forma tal que no se dañen las obras existentes y no afecten el normal desarrollo de las actividades académicas.
2
Requisitos de las Ofertas
OFERTAS
La presente Contratacion se Regira por las disposiciones contenidas en la Resolucion del Consejo Superior Nº 287/2016 y el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Delegado N° 1.023/2001.
OFERTAS: Las ofertas se presentarán en SOBRE CERRADO en el lugar arriba indicado, en original y copia precisándose en dicho sobre el lugar, día y hora de la apertura y los datos del expediente y de la contratación que correspondan. Las propuestas deberán estar firmadas por el titular o su representante legal.
La propuesta deberá contener la siguiente documentación:
* La oferta económica consignando precios unitarios y precios totales (los primeros en números y los últimos en números y letras).
* Razón social .
* Domicilio legal y real .
* Dirección de correo electrónico para realizar las notificaciones pertinentes, según el régimen de notificaciones electrónicas establecido en la Ordenanza Nº 392/12, que podrá ser consultada en la página web: www.digesto.uner.edu.ar.
* Constancia de inscripción emitida por AFIP.
* Condición frente al impuesto sobre los Ingresos Brutos , presentando constancia. En caso de ser exento adjuntar dicha constancia. En caso de estar inscripto en convenio multilateral adjuntar el formulario Nº "05", último presentado o el que lo reemplace en el futuro.
* Constancia bancaria de tipo y número de cuenta bancaria, clave bancaria uniforme (CBU) a nombre del oferente con indicación de la razón social del banco emisor, Nº de sucursal y CUIT
INFORMACIÓN A SUMINISTRAR. Al momento de realizar la oferta los interesados deberán suministrar la información que se detalla a continuación:
1) Personas humanas:
I) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil y número de documento de identidad.
II) Fotocopia del documento nacional de identidad certificado por autoridad competente.
III) Número de teléfono y/o fax.
IV) Deberán consignar una dirección electrónica, para dar cumplimiento a la Ordenanza 392 y/o sus modificatorias o excepcionalmente un domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que deberá constituirse dentro de la ciudad asiento de la unidad de gestión contratante o donde indique el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
V) Constancia emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) del número de Código Único de Identificación Tributaria del oferente.
VI) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años, en caso que así se indique en el pliego de bases y condiciones particulares.
VII) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.
VIII) Constancia bancaria de tipo y número de cuenta bancaria, clave bancaria uniforme (CBU) a nombre del oferente con indicación de la razón social del banco emisor.
2) Personas jurídicas:
I) Razón social y domicilio real.
II) Número de teléfono y/o fax.
III) Deberán consignar una dirección electrónica, para dar cumplimiento a la Ordenanza 392 y/o sus modificatorias o excepcionalmente un domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que deberá constituirse dentro de la ciudad asiento de la unidad de gestión contratante o donde indique el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
IV) Constancia emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) del número de Código Único de Identificación Tributaria del oferente.
V) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años, en caso que así se indique en el pliego de bases y condiciones particulares.
VI) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.
VII) Constancia bancaria de tipo y número de cuenta bancaria, clave bancaria uniforme (CBU) a nombre del oferente con indicación de la razón social del banco emisor.
VII) Lugar, fecha, objeto y duración del contrato social con copia certificada por autoridad competente del mismo y datos de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.
IX) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración, con copia certificada por autoridad competente del instrumento de designación.
X) Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización, con copia certificada por autoridad competente del instrumento que lo indique.
XI) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.
XII) Datos del balance general correspondiente al último ejercicio anterior a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades.
3) Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas:
I) Denominación y domicilio real.
II) Número de teléfono y/o fax.
III) Deberán consignar una dirección electrónica, para dar cumplimiento a la Ordenanza 392 y/o sus modificatorias o excepcionalmente un domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que deberá constituirse dentro de la ciudad asiento de la unidad de gestión contratante o donde indique el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
IV) Constancia emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) del número de Código Único de Identificación Tributaria del oferente.
V) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años, en caso que así se indique en el pliego de bases y condiciones particulares.
VI) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.
VII) Constancia bancaria de tipo y número de cuenta bancaria, clave bancaria uniforme (CBU) a nombre de uno de los integrantes de la agrupación o unión con indicación de la razón social del banco emisor.
VIII) Lugar y fecha del compromiso de constitución y su objeto, con copia certificada por autoridad competente del instrumento respectivo.
IX) Datos de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.
X) Identificación de las personas humanas o jurídicas que los integran, con copia certificada por autoridad competente del instrumento de identificación.
XI) Identificación de las personas humanas que integran cada empresa, con copia certificada por autoridad competente del instrumento de identificación.
XII) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.
XIII) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.
XIV) Datos del balance general correspondiente al último ejercicio anterior a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades.
4) Cooperativas, Mutuales y otros:
I) Denominación y domicilio real.
II) Número de teléfono y/o fax.
III) Deberán consignar una dirección electrónica, para dar cumplimiento a la Ordenanza 392 y/o sus modificatorias o excepcionalmente un domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que deberá constituirse dentro de la ciudad asiento de la unidad de gestión contratante o donde indique el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
IV) Constancia emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) del número de Código Único de Identificación Tributaria del oferente.
V) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años, en caso que así se indique en el pliego de bases y condiciones particulares.
VI) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.
VII) Constancia bancaria de tipo y número de cuenta bancaria, clave bancaria uniforme (CBU) a nombre de uno de los integrantes de la agrupación o unión con indicación de la razón social del banco emisor.
VIII) Nómina de los actuales integrantes.
IX) Lugar, fecha, objeto y duración del instrumento constitutivo y datos de inscripción, con copia certificada por autoridad competente del instrumento respectivo.
X) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración, de corresponder, con copia certificada por autoridad competente del instrumento de designación.
XI) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.
XII) Datos del balance general correspondiente al último ejercicio anterior a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades.
e) Organismos públicos:
Cuando el proveedor sea una jurisdicción o entidad del Estado Nacional o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires deberá proporcionar la siguiente información:
I) Denominación.
II) Nómina de los actuales funcionarios con competencia para obligar al organismo público oferente, con copia certificada por autoridad competente del instrumento de designación.
III) Rubro en el que haya efectuado provisiones o prestado servicios.
b) Deberán ser redactadas en idioma nacional.
c) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.
d) Se presentarán con la cantidad de copias que indique el pliego de bases y condiciones particulares.
e) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.
f) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.
g) Deben incluir una declaración jurada en la que expresan que no están comprendidos en los términos del inciso f) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
3
Forma de pago
FORMA Y PLAZO DE PAGO:
FORMA Y PLAZO DE PAGO: El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria y excepcionalmente mediante cheque de Banco Nación Suc. Paraná, dentro de los 7 (siete) días hábiles posteriores a la recepción definitiva de los bienes o servicios adjudicados. En ningún caso se efectuará pago anticipado. La Universidad es agente de retención de impuestos provinciales y nacionales.
4
Plazo de entrega
FORMA Y PLAZO DE ENTREGA:
FORMA Y PLAZO DE ENTREGA: Los bienes serán provistos por el oferente en el lugar antes indicado, dentro de los 15 (quince) días posteriores a la recepción de la Orden de Provisión. Los gastos de traslado, descarga, entrega e instalación, de los bienes, serán por cuenta del adjudicatario.
5
Garantía de oferta
GARANTÍA DE OFERTA
GARANTÍA DE OFERTA: De acuerdo a lo establecido en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, y la Resolucion del Consejo Superior Nº 287/2016 la garantía debe ser el 5% del monto presupuestado.
• Si el monto de la garantía no excede los $5.000 (PESOS CINCO MIL CON 00/100) no es obligatoria su presentación.
• En el caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará sobre el mayor valor presupuestado.
• La garantía deberá constituirse según se establece en el artículo Nº 7 del presente pliego.
6
Garantía de adjudicación
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN:
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: De acuerdo a lo establecido en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, y , la Resolucion del Consejo Superior Nº 287/2016 (la garantía debe ser del 10% del monto adjudicado).
• Si el monto de la garantía no excede los $5.000 (PESOS CINCO MIL CON 00/100) no es obligatoria su presentación.
• La garantía deberá constituirse según se establece en el artículo Nº 7 del presente pliego.
7
Formas de Garantias
FORMAS DE GARANTÍAS:
FORMAS DE GARANTÍAS: Las garantías a que se refiere el artículo anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la entidad contratante, o giro postal o bancario.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la entidad contratante. La entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.
d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.
e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.
g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.
Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo de validez de aquélla y su eventual prórroga. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas.
8
Mantenimiento de la oferta
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: La oferta se mantendrá por 15 días hábiles.
9
Notificaciones
NOTIFICACIONES
NOTIFICACIONES: La notificación del Dictamen de Evaluación, Adjudicación y Orden de Compra se realizará según el régimen de notificaciones electrónicas establecido en la Ordenanza Nº 392/12 de la Universidad. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los CINCO (5) días de su notificación.
10
Otro
ORIGEN DE LOS BIENES
ORIGEN DE LOS BIENES: El oferente deberá indicar el país de origen de los bienes cotizados.
11
Otro
TIPO DE BIENES:
TIPO DE BIENES: Los bienes cotizados deben ser nuevos sin uso.
12
Otro
ALTERNATIVAS Y/O VARIANTES:
ARTÍCULO 11.- ALTERNATIVAS Y/O VARIANTES: Se admitirán ofertas alternativas y/o variantes.
13
Otro
DISPOSICIONES GENERALES
DISPOSICIONES GENERALES: Esta Universidad aplica lo dispuesto en el Decreto 312/2010 "Sistema de protección integral de los discapacitados", y lo dispuesto en la ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".
14
Disposiciones Finales
DISPOSICIONES FINALES:
DISPOSICIONES FINALES: En lo no previsto por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se aplicarán supletoriamente, las disposiciones contenidas en la Resolucion del Consejo Superior Nº 287/2016 y el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Delegado N° 1.023/2001.
15
Otro
Control por parte del Licitante - Inhabilidad para contratar
Los oferentes que cuenten con alguna sancion en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 26940, estara inhabilitado para contratar con el Estado Nacional.
Asi tambien aquel oferente que tenga algun incumplimiento tributario y/o previsional quedará inhabilitado para contratar de acuerdo a los dispuesto en el inciso f) del Articulo Nº28 del 1023/2001.Esta situacion se consultara en AFIP, de acuerdo al procedimiento previsto en al Resolucion General de AFIP 4164/2017.
Asi tambien estan inhabilitados para contratar los que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por el Dto delegado 1023/2001, y su reglamentacion.
16
Otro
Moneda de Cotizacion
La cotizacion debera realizarse en PESOS MONEDA NACIONAL.
17
Otro
CONTROVERSIA
CONTROVERSIA: En caso de controversia es competente la justicia Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Recepción de ofertas
Nro. comprobante
Fecha y hora de recepción
Oferente
Observaciones
Anulado
CRO:7783
20/02/2018 10:51
YOSVIAK KINEN, MANUEL ALEJANDRO
NO
CRO:7784
20/02/2018 10:40
DEL VALLE JOSE LUIS ALEJANDRO Y ETCHELOUZ MARTIN PABLO SH
NO
CRO:7785
20/02/2018 10:55
ALIANZA CONSTRUCCIONES SA
NO
V olver